考点 建设工程施工合同的法定形式 ★ 【实际竣工日认定争议】合同对实际竣工日的认定有约定的，按约定。没有约定或约定不明，产生争议起诉的，法院按以下方式处理： （1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日；（注意这种情况中，管理和实务教材是以提交竣工验收申请报告之日作为实际竣工日，处理原则：考哪门按哪门。） （2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 ``` 1.【 2014 二建】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期应（）。 A. 以合同约定的竣工日期为准 B. 相应顺延 C. 以承包人提交竣工报告之日为准 D. 以实际通过的竣工验收之日为准 2.【 2007 一建】某扩建工程建设单位因急于投入生产，于 11 月 15 日未经验收而使用 该工程，11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月 30 日建设单位组织验收，12 月 3 日 工程竣工验收合格。双方签订的施工合同中没有明确约定竣工日的认定方式，因而发生诉讼。 则法院应当认定该工程实际竣工日期为（）。 A. 11 月 15 日 B. 11 月 20 日 C. 11 月 30 日 D. 12 月 3 日 ``` ``` 1.【答案】C 2.【答案】A ```